Vypracovanie cenovej ponuky nezaväzuje zhotoviteľa k prijatiu objednávky na vykonanie služieb uvedených v cenovej ponuke. V prípade neprijatia objednávky musia byť zhotoviteľovi účtované vzniknuté náklady, ktoré sú potrebné na vypracovanie cenovej ponuky pri intervenciách u úradov, ako sú povolenia, komisie atď. Všetky technické podklady zostávajú duševným vlastníctvom zhotoviteľa.
PONUKY:
Ponuky sa poskytujú písomne.
CENY:
Ak medzi uzavretím zmluvy a realizáciou služby nastanú
REALIZÁCIA SLUŽBY:
Zhotoviteľ je povinný vykonať službu najskôr vtedy, keď sú vyjasnené všetky technické a zmluvné podrobnosti a objednávateľ splnil svoje záväzky a vytvoril stavebné, technické a právne predpoklady pre vykonanie.
Potrebné povolenia tretích strán, ako aj oznámenia úradom alebo povolenia od úradov, musí objednávateľ – ak nie je výslovne dohodnuté inak – zabezpečiť na vlastné náklady.
TERMÍNY PLNENIA a LEHOTY:
Ak sa začiatok realizácie služby alebo samotná realizácia oneskorí a toto oneskorenie nebolo spôsobené okolnosťami, ktoré spadajú do právnej sféry zhotoviteľa, dohodnuté lehoty na plnenie sa primerane predĺžia alebo dohodnuté termíny dokončenia sa primerane posunú. Dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia znáša objednávateľ, ak okolnosti spôsobujúce oneskorenie spadajú do jeho právnej sféry.
PREVZATIE:
Zhotoviteľ je povinný včas informovať objednávateľa o termíne odovzdania. Objednávateľ je týmto upozornený, že v prípade jeho neprítomnosti sa odovzdanie poskytnutej služby považuje za uskutočnené v dohodnutom termíne odovzdania.
PLATBY:
Tovar (zariadenia, inštalačné materiály) je splatný pri dodaní – ak nie je výslovne dohodnuté inak. Objednávateľ je povinný uskutočniť čiastkové platby podľa postupu realizácie služby na požiadanie zhotoviteľa.
Náklady na upomienky a zmenky idú na ťarchu objednávateľa. Započítanie pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi s jeho pohľadávkou je vylúčené, pokiaľ zhotoviteľ nie je platobne neschopný alebo protipohľadávka súvisí právne s platobnou povinnosťou objednávateľa, bola súdne určená alebo zhotoviteľom uznaná. V prípade omeškania objednávateľa s platbou je zhotoviteľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 9 % ročne; týmto nie sú dotknuté existujúce nároky na náhradu vyšších úrokov.
VÝHRADA VLASTNÍCTVA:
Všetok dodaný a namontovaný tovar zostáva majetkom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platbou, zhotoviteľ je oprávnený vziať späť tovar, ktorý je v jeho výhradnom vlastníctve, bez toho, aby sa to rovnalo odstúpeniu od zmluvy.
OBMEDZENIE ROZSAHU SLUŽIEB: (Popis služieb)
Praskliny a zlomy potrubí, armatúr, sanitárnych zariadení a prístrojov sú možné v dôsledku nerozpoznateľných napätí alebo materiálových chýb, a to najmä aj v priebehu montážnych a opravárenských prác.
Opotrebiteľné diely majú len životnosť zodpovedajúcu aktuálnemu stavu techniky. Pri provizórnych opravách je možné počítať len s veľmi obmedzenou životnosťou. Pri narušenom alebo nesúdržnom murive sú možné poškodenia v dôsledku sekania. Ak nie je rozpoznateľný priebeh vedení uložených v murive, je možné ich poškodenie sekaním.
POSKYTNUTÝ TOVAR:
Ak objednávateľ dodá zariadenia alebo iné materiály, zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi percento z predajnej ceny tohto alebo podobného tovaru, ktoré pre túto objednávku predstavuje 15 %. Zariadenia a iné materiály dodané objednávateľom nie sú predmetom záruky.
ZÁRUKA:
Pri zmluvách s podnikateľmi je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi každú vadu, inak stráca nárok na záruku. Zhotoviteľ môže podľa vlastného výberu odstrániť vadu opravou, dodaním náhradného tovaru alebo výmenou.
Ak to nie je možné, zhotoviteľ môže objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny. Ak ide o podstatnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu dodaného predmetu a táto vada nie je zhotoviteľom odstránená a ani nie je poskytnutá zľava z ceny, objednávateľ má nárok na odstúpenie od zmluvy.
Záruka je vylúčená, ak boli diely postihnuté vadou spracované, zmenené alebo opravené objednávateľom alebo tretími stranami, s výnimkou núdzových opráv a omeškania zhotoviteľa pri plnení záruky.
Zákonom stanovená záruka na zariadenia / tovar je v závislosti od výrobcu až 2 roky od dodania / prevzatia.
NÁHRADA ŠKODY:
Zhotoviteľ zodpovedá len za škody spôsobené na predmetoch patriacich objednávateľovi, ktoré prevzal na spracovanie v rámci realizácie služby.
Všetky ostatné nároky objednávateľa, najmä nároky na náhradu akejkoľvek ďalšej škody, sú vylúčené, pokiaľ nejde o hrubú nedbanlivosť alebo úmysel zo strany zhotoviteľa.
DOHODA O PRÍSLUŠNOSTI SÚDU:
Pre právne spory sa dohoduje Krajinský súd Korneuburg.